Общество с ограниченной ответственностью «Балтийские магистральные нефтепроводы» (ооо «Балтнефтепровод»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального




Скачать 316.97 Kb.
НазваниеОбщество с ограниченной ответственностью «Балтийские магистральные нефтепроводы» (ооо «Балтнефтепровод»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
страница1/4
Дата публикации06.08.2013
Размер316.97 Kb.
ТипДокументы
lit-yaz.ru > Химия > Документы
  1   2   3   4
ДОГОВОР

г. Санкт-Петербург «__» ________ 2011 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийские магистральные нефтепроводы» (ООО «Балтнефтепровод»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Матвеева Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СервисХолдинг» (ООО «СервисХолдинг»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Прибыткова Вадима Вадимовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1.. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы указанные в п.1.2 настоящего договора, собственными силами в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить на объектах ООО «Балтнефтепровод» работы по текущему ремонту системы дистанционного контроля средств электрохимической защиты на ЛПДС «Ярославль» н/пр «Ярославль-Кириши 1, 2» участок км 9-44, н/пр «Ярославль-Москва» участок км 5-36, НПС «Ярославль-3» н/пр «Сургут-Полоцк» участок км 2410-2514, Ярославская область Ярославское РНУ, именуемое в дальнейшем «Оборудование».

1.2. Текущий ремонт Оборудования включает в себя следующие работы:

1.2.1 Демонтаж УКПК на трассе (по 2 шт. на СКЗ):

- н/пр«Ярославль-Москва» СКЗ№2, СКЗ№3, СКЗ№4, СКЗ№5,

- н/пр «Сургут-Полоцк» СКЗ№37, СКЗ№38.

1.2.2. Монтаж Периферийного оборудования (монтаж УКП-СКЗ внутри СКЗ, подключение УКП-СКЗ к СКЗ, ЭС, сети 220 В, концевому выключателю двери УКЗВ) на трассе:

- н/пр «Ярославль-Кириши» СКЗ №3 (УКП-СКЗ 1 шт.), СКЗ№5 (УКП-СКЗ 1шт), СКЗ№6 (УКП- СКЗ 1 шт.),

- н/пр «Ярославль-Москва» СКЗ№2 (УКП-СКЗ - 2 шт.), СКЗ№3 (УКП-СКЗ -2 шт.), СКЗ№4 (УКП-СКЗ -2 шт.), СКЗ№5 (УКП-СКЗ -2 шт.),СКЗ№6 (УКП-СКЗ -1 шт.), СКЗ№7 (УКП-СКЗ 1 шт.).

1.2.3. Монтаж Периферийного оборудования на трассе (монтаж УКП-СКЗ внутри УКЗВ, подключение УКП-СКЗ к СКЗ, ЭС, сети 220 В, концевому выключателю двери УКЗВ):

- н/пр «Сургут-Полоцк» СКЗ №35 (УКП-СКЗ -1 шт.), СКЗ№35А (УКП-СКЗ -1 шт.), СКЗ№37 (УКП-СКЗ -1 шт.), СКЗ№38 (УКП-СКЗ -1 шт.), СКЗ№1 (УКП-СКЗ -1 шт.), СКЗ№2 (УКП-СКЗ -1 шт.), СКЗ№3 (УКП-СКЗ -1 шт.),

- н/пр. «Ярославль-Кириши-1» СКЗ№5 (УКП-СКЗ -2 шт.), СКЗ№7 (УКП-СКЗ -2 шт.), СКЗ№8 (УКП-СКЗ -2 шт.).

1.2.4. Наладка Периферийного оборудования на трассе.

1.2.5. Демонтаж Узлового оборудования на ЛПДС «Ярославль».

1.2.6. Монтаж Узлового оборудования в составе полукомплекта узлового блока и устройства МОХА (монтаж шкафа УО в ЗРУ или в комнате дежурного электромонтера, подключение к трансформаторам тока вдольтрассовой ЛЭП, сети 220 В и к локальной сети Ethernet) на ЛПДС «Ярославль».

1.2.7. Демонтаж Узлового оборудования на НПС «Ярославль-3».

1.2.8. Монтаж Узлового оборудования в составе полукомплекта узлового блока и устройства МОХА на НПС «Ярославль-3».

1.2.9. Монтаж преобразователя интерфейсов RS-232 / Ethernet в узловое оборудование.

1.2.10. Прошивка программного обеспечения узлового оборудования.

1.2.11. Подключение узлового оборудования к локальной сети Ethernet.

1.2.12. Настройка узлового оборудования.

1.2.13. Установка программного обеспечения на ПК ЛПДС «Ярославль» и НПС«Ярославль-3», для сбора данных по локальной сети.

1.2.14. Комплексная наладка системы дистанционного контроля средств ЭХЗ, в .т.ч. вывод в систему с каждой точки контроля следующих сигналов:

- ток СКЗ

- напряжение СКЗ

- защитный потенциал с каждого трубопровода (при прохождении нескольких труб в одном коридоре)

- сигнал об открытии двери УКЗ

Всего по 19 точкам с 26 платами налаживаются 115 каналов с учетом резервных.

1.2.15. Выполнение обязательного объема работ в соответствии с техническим заданием (Приложение 1).

^ 2. Цена договора.

2.1.Стоимость работ по договору составляет руб. (Двести восемьдесят шесть тысяч двести двадцать два рубля, 26 коп.) в том числе НДС 18% – 000000 руб. ( ).

2.2..Стоимость работ, указанная в п. 2.1 договора, определяется на основании смет (Приложения №2, 3, 4) в соответствии с п. 3 ст. 709 ГК РФ, подтвержденной Заказчиком.

2.3..При возникновении необходимости в проведении дополнительных работ, превышающих предусмотренные договором, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней в соответствии с п. 5 ст. 709 ГК РФ обязан письменно предупредить об этом Заказчика посредством факсимильной связи и обе стороны примут меры к их обоснованному уточнению, подписав дополнительное соглашение, неотъемлемой частью которого будет являться подтвержденная Заказчиком смета на выполнение дополнительных работ. Никакие устные соглашения юридической силы не имеют и при несоблюдении установленного порядка работы оплачиваются по цене, определенной в договоре.

2.4..Если после подписания настоящего договора уполномоченным на то органом будут введены новые налоги и сборы и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика, то договорная цена может быть соразмерно увеличена или уменьшена, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение.

^ 3. Условия платежа.

  1. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком за фактически выполненные надлежащим образом, предусмотренные договором объёмы работ, подтвержденные «Актом о приемке выполненных работ» в течение 25 банковских дней, после передачи выше перечисленных документов Заказчику и принятия работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. При этом моментом оплаты признается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  2. Подрядчик в срок до 01 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику подлинники Акта о приемке выполненных работ и счета – фактуры, оформленного в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.

  3. Подрядчик на последнее число отчетного квартала, предоставляет акт сверки по действующему договору, в срок до 15 числа после отчетного квартала.


^ 4. Сроки исполнения обязательств.

4.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные разделом 1, в следующие сроки:

Первый этап

начало работ: 01.09.2012

окончание работ: 30.09.2012 г.

с правом досрочного выполнения.

Второй этап

начало работ: 01.10.2012

окончание работ: 31.10.2012 г.

с правом досрочного выполнения.

4.2. Выполнение работ проводится согласно календарному графику (Приложение №5), согласованному Заказчиком и являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.

^ 5. Обязательства сторон.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1..Своими силами выполнить все работы в объёме и в сроки, предусмотренные данным договором, и сдать работы Заказчику в порядке, предусмотренном СНиП «Правила производства и приемки работ».

5.1.2..В случаях возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих ход работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

  1. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, и нести полную материальную ответственность за допущенные по его вине аварийные ситуации, и возмещает затраты по их устранению в судебном порядке, а в случае предъявления штрафных санкций контролирующими, инспектирующими органами за нарушение требований земельного, лесного, экологического, природоохранного законодательств, самостоятельно оплачивать их.

  2. В случае допущения нарушения норм экологической безопасности сообщить о происшедшем в природоохранные органы и Заказчику, и принять экстренные меры по их устранению.

  3. Согласовать с Заказчиком график ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение.

  4. Оформить наряд допуск для проведения работ на территории действующего предприятия и соблюдать требования регламентов, установленных Заказчиком.

  5. По окончании работ сделать отметки в паспортах на энергооборудование о проведенных измерениях.

  6. До подписания акта выполненных работ предоставить два экземпляра отчета о проведенных работах.

^ 5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику объект для выполнения работ и необходимую документацию до начала производства работ.

5.2.2. Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные п. 1.2 настоящего договора в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.

^ 6. Ответственность сторон.

6.1..Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе предъявить:

6.2.1. В случае задержки Подрядчиком сроков выполнения работ установлнных в п.4.1; п.4.2 Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от совокупной стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.

6.2.2..В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, установленных п. 5.1 настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от совокупной стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.

6.2.3. Ответственность Подрядчика за недостатки (дефекты) должна быть подтверждена актом о выявленных дефектах, подписанным Сторонами, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.

6.2.4. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

6.2.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки (дефекты), указанные в Акте, то Заказчик вправе взыскать пени в размере 0,1 % от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день задержки, а в случае привлечения Заказчиком для устранения брака сторонней организации - 100 % стоимости работ по устранению дефектов и неустойку в размере 10 % от этой стоимости на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов)

6.2.6. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результатов работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Доовора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

6.2.7. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков (дефектов).

6.2.8. В случае нарушения Подрядчиком сроков представления надлежаще оформленных документов, указанных в п.п. 3.2. и 3.3. настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от совокупной стоимости работ, документы на которые не были представлены, за каждый день просрочки.

6.3..Подрядчик несет полную материальную ответственность за допущенные по его вине аварийные ситуации и возмещает затраты по их устранению и все понесенные убытки третьей стороне в судебном порядке.

6.4..Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.5..Подрядчик несет полную ответственность за предоставление первичной бухгалтерской документации, в том числе счетов-фактур, оформленных с нарушением действующего законодательства РФ.

6.6..Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные последнему при возникновении судебных разбирательств по поводу представления Заказчику ненадлежащим образом оформленной бухгалтерской документации, а также возмещает ущерб по не принятым к вычету из бюджета суммам НДС.

6.7..Датой получения доходов в виде пени/штрафа за нарушение условий договорных обязательств стороны считают дату надлежащим образом оформленного платежного поручения виновной стороны в пользу стороны, чье право нарушено, на сумму предъявленных и принятых виновной стороной пеней/штрафов за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба.

6.8..Требование об уплате пеней, процентов, штрафов должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченными представителями сторон. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени, проценты, штрафы не начисляются и не уплачиваются.

6.9..Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, постановлений Правительства РФ или местных органов власти, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обязательства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

6.10..Достаточным подтверждением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) будут служить справки, выдаваемые компетентными органами государственной власти.
^ 7. Порядок разрешения споров.

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. Доарбитражный (претензионный) порядок урегулирования споров обязателен для сторон. Срок рассмотрения претензии 10 дней с момента ее получения.

7.2. При неурегулировании споров в порядке, установленном п.7.1. настоящего договора, спор передается на разрешение Арбитражного суда РФ по территориальной подсудности, установленной АПК РФ.

^ 8. Порядок изменения и дополнения договора.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями обеими сторонами.

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе Заказчика с обязательным уведомлением Подрядчика за 10 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

8.3. Заказчик обязан принять и оплатить выполненную до момента расторжения договора часть работ в течение 10–ти дней с момента подписания сторонами акта с указанием в нем фактического объема выполненных работ и их стоимости.
^ 9. Прочие условия.

9.1..Срок гарантии нормальной работы объектов и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

9.2..Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

9.3..Ущерб, нанесенный в результате производства работ третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком в судебном порядке. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

9.4..Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.5. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации стороны обязаны письменно в двухнедельный срок сообщить друг другу о происшедших изменениях.

9.6..Стороны пришли к согласию, что заключение договора производится посредством факсимильной связи (телефакс) с последующим предоставлением подлинника договора и всех неотъемлемых его приложений.

9.7. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2012 г.

9.8..После окончания срока действия настоящего договора, Сторонами подписывается акт – сверки расчетов.

^ 10. Адреса и реквизиты сторон.

ЗАКАЗЧИК: ООО «Балтнефтепровод»

Место нахождения: Россия, 188910, Ленинградская область, Выборгский район,

город Приморск

Адрес для корреспонденции: Россия, 195009,

г. Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, дом 11/2

^ ИНН/КПП 4704041900/997150001

Р/с 407 028 109 000 600 010 99

ОАО Банк ВТБ г. Москва

К/с 301 018 107 000 000 001 87

БИК 044 525 187

ПОДРЯДЧИК:

ООО «г. Москва, ул. Перовская, д. 66 стр. 12

ИНН 7709711864

КПП 772001001

Р/с0702810200292001947 в ОАО

«УРАЛСИБ» г. Москва

К/с 30101810100000000787

БИК 044525787

ОКПО 98257162

^ ПОЛУЧАТЕЛЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:

Ярославское районное нефтепроводное управление (ЯРНУ) филиал ООО «Балтнефтепровод»

150521, г. Ярославль, п/о Щедрино, тел. 44-74-54, факс 49-18-71,

КПП: 762702001

Приложение: 1. Техническое задание на ТР системы дистанционного контроля средств

электрохимической защиты.

2. Сводный сметный расчет на выполнение работ по ТР системы дистанционного

контроля средств электрохимической защиты.

3. Смета на монтажные работы по ТР системы дистанционного

контроля средств электрохимической защиты.

4. Смета на пуско-наладочные работы по ТР системы дистанционного

контроля средств электрохимической защиты.

5. Календарный график выполнения работ по ТР системы дистанционного контроля

средств электрохимической защиты.

;


ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

Генеральный директор

ООО «Балтнефтепровод»










_______________ В.Н. Матвеев

_______________

«___»_______________ 2011 г.

«___»_______________ 2011 г.







М.П.

М.П.


Приложение:№ 1.

.к Договору № ____ от ____________ 2012г.











^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по текущему ремонту системы дистанционного контроля средств электрохимической защиты ЛПДС «Ярославль» н/пр «Ярославль-Кириши 1, 2» уч. 9 - 44 км, н/пр «Ярославль-Москва» уч. 5 - 36км, НПС «Ярославль-3» н/пр «Сургут-Полоцк» уч.2410 - 2514 км Ярославская область ЯРНУ ООО «Балтнефтепровод»

2012
Настоящее техническое задание определяет требования, предъявляемые Заказчиком к проведению работ по ремонту системы дистанционного контроля средств электрохимической защиты на ЛПДС «Ярославль» н/пр «Ярославль-Кириши 1, 2» уч. 9 - 44 км, н/пр «Ярославль-Москва» уч. 5 – 36 км, НПС «Ярославль-3» н/пр «Сургут-Полоцк» уч.2410 - 2514 км Ярославская область ЯРНУ ООО «Балтнефтепровод».
^ Заказчик: ООО "Балтнефтепровод", г. Санкт-Петербург.
Вид работ – текущий ремонт системы дистанционного контроля средств электрохимической защиты ЛПДС «Ярославль» н/пр «Ярославль-Кириши 1, 2» уч. 9 - 44 км, н/пр «Ярославль-Москва» уч. 5 – 36 км, НПС «Ярославль-3» н/пр «Сургут-Полоцк» уч.2410 - 2514 км.

Сроки проведения работ: начало – сентябрь 2012 г., окончание - октябрь 2012 г.
^ 1 ОБЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.


п/п

Объект

Ед. измер.

Кол-во

Начало работ

Окончание работ

1

Ремонт системы дистанционного контроля средств электрохимической защиты ЛПДС «Ярославль» н/пр«Ярославль-Кириши-1, 2» уч. 9-44 км, н/пр «Ярославль-Москва» уч. 5 – 36 км (Ярославская область).

шт.

14

сентябрь

сентябрь

2

Ремонт системы дистанционного контроля средств электрохимической защиты НПС «Ярославль-3» н/пр «Сургут-Полоцк» уч. 2410 - 2514 км (Ярославская область).

шт.

14

октябрь

октябрь



^ 2 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
2.1 Требования к организации, допускаемой к работам по текущему ремонту:

  • наличие аттестованного квалифицированного персонала;

  • наличие организационно-методических документов, определяющих порядок проведения работ;

  • оснащение инструментами, приспособлениями и техникой позволяющих выполнить данный вид работ;

  • наличие испытанных защитных средств, соответствующих характеру работ;

  • наличие опыта при производстве данного вида работ.



  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийские магистральные нефтепроводы» (ооо «Балтнефтепровод»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального iconОбщество с ограниченной ответственностью «Балтийские магистральные...
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СервисХолдинг» (ооо «СервисХолдинг»), именуемое в дальнейшем...

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийские магистральные нефтепроводы» (ооо «Балтнефтепровод»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального iconСтатья предмет договора
Общество с ограниченной ответственностью «дядя лёня», именуемое в дальнейшем «турфирма», в лице Генерального директора иванова ивана...

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийские магистральные нефтепроводы» (ооо «Балтнефтепровод»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального iconСтатья Предмет Договора
Общество с ограниченной ответственностью «Дядя Лёня», именуемое в дальнейшем «агентство», в лице Генерального директора Иванова Ивана...

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийские магистральные нефтепроводы» (ооо «Балтнефтепровод»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального iconДоговор № на транспортное обеспечение руководителя строительства...
Общество с ограниченной ответственностью «рн-краснодарнефтегаз» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора...

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийские магистральные нефтепроводы» (ооо «Балтнефтепровод»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального iconТиповой контракт
Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «лукойл», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального...

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийские магистральные нефтепроводы» (ооо «Балтнефтепровод»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального iconОоо «Арт Диалог», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»
Исполнитель», в лице Генерального директора Белякова А. В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и зао «Клиент», именуемое...

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийские магистральные нефтепроводы» (ооо «Балтнефтепровод»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального iconОоо «тпк «Квазар», именуемое в дальнейшем «поставщик», в лице генерального директора
Ооо «тпк «Квазар», именуемое в дальнейшем «поставщик», в лице генерального директора Покровского Алексея Александровича, действующего...

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийские магистральные нефтепроводы» (ооо «Балтнефтепровод»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального iconДоговор поставки продукции
...

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийские магистральные нефтепроводы» (ооо «Балтнефтепровод»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального iconГосударственное унитарное предприятие города Москвы «Московский центр...
Гуп мцвднт «москва», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Эл-Прайм», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,...

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийские магистральные нефтепроводы» (ооо «Балтнефтепровод»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального iconНачальник Пермского регионального управления ООО «лукойл-энергосети»
Общество с Ограниченной Ответственностью «лукойл-энергосети», именуемое в дальнейшем



Образовательный материал



При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
lit-yaz.ru
главная страница