Администрация Куртамышского района Курганской области




Скачать 185.67 Kb.
НазваниеАдминистрация Куртамышского района Курганской области
Дата публикации21.08.2013
Размер185.67 Kb.
ТипДокументы
lit-yaz.ru > Право > Документы

Администрация

Куртамышского района

Курганской области

641430, г. Куртамыш, ул. 22 партсъезда, дом 40

Телефон 8(35249)2-13-94

e-mail: kurtadm@yandex.ru
________________________ № ______
На № ____________________________






Извещение о запросе котировок № 06

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения уличной городской сети по улицам Югова, Гоголя, 20 Партсъезда, Сибирская, Правды, 22 Партсъезда, Свердловская, (ямочный ремонт) в г. Куртамыше Курганской области.



1. Наименование заказчика,

почтовый адрес, адрес электронной почты

Администрация Куртамышского района, 641430, Курганская область, г. Куртамыш, ул. 22 партсъезда, д. 40, тел. 8(35249)

2-14-13, e-mail: kurtadm@yandex.ru.

Контактное лицо:

Ульянов Андрей Иванович, тел. 8(35249)9-21-58

Ответственное лицо по приему заявок:

Гневашева Наталия Леонидовна, тел.8(35249)2-30-48.

2.Источник финансирования

Бюджет Куртамышского района.


3.Форма котировочной заявки

Указана в приложении 1


4.Наименование, характеристика заказа.

Объем выполняемых работ

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения уличной городской сети по улицам Югова, Гоголя, 20 Партсъезда, Сибирская, Правды, 22 Партсъезда, Свердловская, (ямочный ремонт) в г. Куртамыше Курганской области в соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту.

5.Место выполнения работ

По месту расположения объекта –

Курганская область, г. Куртамыш.

6.Срок поставки

С даты подписания контракта и до 1 сентября 2012 года.

7.Сведения о включенных в цену расходах

В соответствии с муниципальным контрактом.

8. Максимальная цена контракта

456446 (четыреста пятьдесят шесть тысяч четыреста сорок шесть) рублей, 65 копеек.


8.1. Обоснование максимальной цены

локальный сметный расчет.

9.Место подачи котировочных заявок.

641430, Курганская область, г. Куртамыш, ул. 22 партсъезда,

д. 40, Администрация Куртамышского района, 2 этаж,

кабинет 40.

10.Срок подачи котировочных заявок:

Дата начала подачи котировочных заявок


10.07.2012 г.

11. Дата и время окончания подачи котировочных заявок

До 19.07.2012 года до 16 час. 00 мин. по местному времени




Заявки подаются в письменной форме (оригинал), заверенные подписью и «синей» печатью участника размещения заказа в соответствии с прилагаемой формой котировочной заявки.

Котировочные заявки, представленные по факсу, регистрируются заказчиком, но в случае непредставления участником размещения заказа оригинала котировочной заявки в установленный в настоящем извещении срок, отклоняются котировочной комиссией на стадии рассмотрения котировочных заявок.

Заявки в форме электронного документа, направляются посредством отправки электронного сообщения на почтовый ящик e-mail: kurtadm@yandex.ru. в соответствии с прилагаемой формой котировочной заявки. Заявка, направленная в форме электронного документа без электронно-цифровой подписи, котировочной заявкой не является и к рассмотрению не допускается.

12.Срок и условия оплаты

Оплата выполненных работ осуществляется по факту выполнения работ и подписанных Подрядчиком и Заказчиком акта о приемке выполненных работ (типовая унифицированная форма № КС-2, № КС-3) по мере поступления бюджетных средств.

13.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта

Не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола.

Проект муниципального контракта – приложение 2.

14. Требования к участникам размещения заказа, установленные заказчиком

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Победителем в запросе котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой заявлена наиболее низкая цена.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении указанного выше заказа на указанных выше условиях, просим направить котировочную заявку по прилагаемой ый адрес усирования заказа форме.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.


Глава Куртамышского района В.А.Суханов
Соответствует Федеральному закону от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Главный специалист сектора правовой, организационной,

кадровой работы и делопроизводства ____________________С.В.Килязов

Приложение 1

к извещению о проведении запроса котировок

«___»___________2012г.

641430, Курганская область, г. Куртамыш, ул. 22 партсъезда, 40 Администрация Куртамышского района

^ Котировочная заявка

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения уличной городской сети по улицам Югова, Гоголя, 20 Партсъезда, Сибирская, Правды, 22 Партсъезда, Свердловская, (ямочный ремонт) в г. Куртамыше Курганской области

Изучив Ваше извещение о проведении запроса котировок и проект контракта, мы_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Наименование с указанием организационно-правовой формы, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица)

Банковские реквизиты_________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ИНН____________________________________

КПП ___________________________________
выражаем согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Цена работы/услуги_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(сумма прописью)

и включает___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходов, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).


^ Руководитель организации _____________________ __________________

МП Подпись Ф.И.О.

Исп.

тел.


Приложение 2

к извещению о проведении запроса котировок
Проект контракта


на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения уличной городской сети по улицам Югова, Гоголя, 20 Партсъезда, Сибирская, Правды, 22 Партсъезда, Свердловская (ямочный ремонт) в г. Куртамыше Курганской области.

г. Куртамыш « __ »_________ 2012 г.

Администрация Куртамышского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Куртамышского района Суханова Валентина Александровича, действующего на основании Устава Куртамышского района, с одной стороны, и_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту «Подрядчик» обязуется выполнить работы по проведению ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения уличной городской сети по улицам Югова, Гоголя, 20 Партсъезда, Сибирской, Правды, 22 Партсъезда, Свердловская, Маяковского (ямочный ремонт) в г. Куртамыше Курганской области (далее - Объект) и передать объём выполненных работ «Заказчику».

1.2. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» обязуется выполнить работы в соответствии с Приложением 1 к настоящему Контракту (техническим заданием), являющимся его неотъемлемой частью.
^ 2. Обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль и надзор за объемами, качеством и сроками выполнения работ Подрядчиком.

2.1.2. Назначать своего представителя, который совместно с Подрядчиком оформляет акты приемки выполненных работ, осуществляет контроль и надзор за исполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту.

2.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом и в установленные сроки оформленной исполнительной документации согласно Приложению 2 к настоящему Контракту.

2.1.4. На основании подписанного акта выполненных работ оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

^ 2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Собственными или привлеченными силами и средствами, на свое усмотрение и в установленные сроки, согласно ведомости объемов и стоимости работ, провести работы по ремонту Объекта в соответствии со СНиП (строительные нормы и правила) и другими нормативно – правовыми актами Российской Федерации и сдать их по акту выполненных работ Заказчику.

2.2.2. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.2.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданных помещений и иного используемого для исполнения Контракта имущества. Обеспечивать Заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ, за качеством используемых материалов, представлять необходимую информацию и исполнительную документацию.

2.2.4. Сдать результаты работ Заказчику не позднее трех рабочих дней после их исполнения приемочной комиссии Заказчика и передать предварительно исполнительную документацию по Объекту.

2.2.5. Устранить за свой счет недостатки, выявленные Заказчиком в ходе проведения работ, либо при их приемке и указанные в акте об отказе в приемке работ в течение 3-х рабочих дней с момента получения соответствующих документов.

2.2.6. Приступить к выполнению работ с даты заключения настоящего Контракта.

2.2.7. На 25 число каждого месяца в период действия Контракта представлять Заказчику отчет о выполненных работах. В случае непредставления отчета о выполненных работах в указанный срок, невыполнения работ за предшествующий период, представление фиктивного отчета заказчик вправе применить к Подрядчику условия о просрочке выполнения обязательств по Контракту, предусмотренные п.п. 5.2. п. 5 настоящего Контракта.
^ 3. Цена контракта

3.1. Цена Контракта составляет: ________________, в т.ч. НДС.

3.2. Стоимость работ по настоящему Контракту является твердой (фиксированной) и индексации не подлежит.

3.3. Цена Контракта включает в себя стоимость работ по ремонту Объекта с учетом уплаты, взимаемых на территории Российской Федерации налогов, пошлин и других обязательных платежей, стоимость материалов и выполняемых работ, стоимость доставки и других расходов.

3.4. Порядок оплаты: безналичный расчет после подписания акта выполненных работ не позднее 25.12.2012 г. при условии поступления денежных средств на счет Заказчика.

^ 4. Срок выполнения работ

4.1. Датой начала работ по Контракту является дата заключения настоящего Контракта.

4.2. Окончание работ до 1 сентября 2012 года.

4.3. Подрядчик может выполнить работы досрочно.
^ 5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается контрактом в размере 1/100 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Начисление неустойки производится посредством направления Подрядчику письменной претензии в течение десяти дней.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. Начисление неустойки производится посредством направления Заказчику письменной претензии в течение десяти дней.

5.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Расчет неустойки осуществляется в соответствии с Приложением 3 к настоящему Контракту.

5.6. Сумма неустойки взыскивается Заказчиком путем удержания суммы подлежащей оплате по Контракту Подрядчику.
^ 6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение произошло по независящим от воли сторон обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор). Такими обстоятельствами стороны договорились считать: землетрясение, другие стихийные непреодолимые явления, а также военные действия, забастовки, гражданские волнения, аварии техногенного характера, другие обстоятельства вне контроля сторон, которые стороны не могли предусмотреть, предотвратить или принять в расчет при заключении Контракта.

6.2. Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в течение которого существуют данные обстоятельства и их последствия. Если в результате появления форс-мажорных обстоятельств, стороны не предусмотрят иное, срок исполнения каждой из сторон своих обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
^ 7. Порядок сдачи и приемки работ

7.1. Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с даты получения извещения Подрядчика об окончании работы с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу по акту выполненных работ, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы или иных недостатков немедленно (в течение одного дня) заявить в письменном виде об этом Подрядчику.

7.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке вправе требовать их устранения.

7.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Контракта, обязан известить в письменном виде об этом Подрядчика в течение 5-ти рабочих дней после их обнаружения.
^ 8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантийный срок на выполняемые Подрядчиком по настоящему Контракту работы составляет 24 месяца, со дня приемки Объекта ремонта в эксплуатацию, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, с момента извещения Подрядчика о выявленных недостатках до устранения этих недостатков. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках Объекта в течении 5-ти рабочих дней.

8.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 8.2. Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

8.5. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении государственных заказов, для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
^ 9. Обеспечение ремонта материалами и оборудованием

9.1. Ремонт Объекта по настоящему Контракту должен быть обеспечен материалами и оборудованием надлежащего качества.

9.2. Подрядчик обязан поставлять для ремонта материалы и оборудование, соответствующие требованиям ГОСТ, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и представлять их копии (в том числе с переводом на русский язык), им заверенные, т.е. используемые в ремонте Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. В случае отсутствия (прекращения выпуска) материалов, конструкций и оборудования, указанных в проекте, Подрядчик обязан согласовать замену с Заказчиком и автором проекта перед закупкой и поставкой на Объект.

9.4. Реализация материалов и конструкций, неиспользованных Подрядчиком при выполнении ремонта Объекта и оплаченных Заказчиком, осуществляется Заказчиком.
^ 10. Порядок разрешения споров

10.1. Претензионный порядок урегулирования споров по настоящему Контракту обязателен. Сторона, получившая письменную претензию, обязана дать письменный ответ в течение 20 дней с момента её получения.

10.2. Споры, при невозможности их решения путем переговоров, передаются на разрешение в Арбитражный суд Курганской области.
^ 11. Порядок изменения и расторжения Контракта

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменном виде, подписаны полномочными представителями Сторон и скреплены печатями.

11.2. Контракт может быть расторгнут досрочно:

11.2.1. по соглашению сторон;

11.2.2. по решению суда.
^ 12. Дополнительные условия

12.1. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков, для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу. Подрядчик обязан компенсировать расходы Заказчика по проведению экспертизы, если по данным экспертов будет установлена вина Подрядчика.

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий Контракт составлен в двух, имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из сторон Контракта.
Приложение к Контракту:

1. Техническое задание

2. Перечень исполнительной документации

3. Расчет неустойки

^ 13. Адреса и реквизиты сторон


Подрядчик:

______________
М.П.



Заказчик:

Администрация Куртамышского района
641430, Курганская область, г. Куртамыш,

ул. 22 партсъезда, д. 40

УФК по Курганской области (Финансовый отдел администрации Куртамышского района)

ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области

БИК 043735001

ИНН 4511002654

КПП 451101001

р/с 40101810000000010002

Глава Куртамышского района


______________В.А. Суханов

М.П.

Проект контракта получил: ______________________






Приложение 1

к муниципальному контракту № ___ от ______


Техническое задание на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения уличной городской сети по улицам Югова (44,4 м2), Гоголя (3,3 м2), 20 Партсъезда (3,4 м2), Сибирской (14,5 м2), Правды (81,7 м2), 22 Партсъезда(26,8 м2), Свердловская (40,6 м2) (ямочный ремонт) в г. Куртамыше Курганской области.

/п

Наименование работ

Един.

Измер.

Кол-во


1.

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см

100 м2

2,147

2.

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2

1000 м2

2,147

3.

Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм


м3


135,2

4.

Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый

т

0,175

5.

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б

т

35,653



Подрядчик:

Заказчик:



м.п. ______________


Глава Куртамышского района
м.п. ___________________ В.А. Суханов








Приложение 2

к муниципальному контракту № ___ от ______



^ ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,

предъявляемой Подрядчиком при сдаче Объекта согласно Контракту.

1. Общий журнал работ.

2. Акты освидетельствования скрытых работ.

К ним прилагаются:

- сертификаты, паспорта или другие документы, подтверждающие качество используемого материала;

3. Результаты лабораторных испытаний, выполненные специализированным предприятием, имеющим лицензию:

- протокола испытания асфальтобетонной смеси, битума;

4. Акт приемки законченных работ по ямочному ремонту.

К нему прилагаются:

- ведомость выполненных работ по ремонту.


Подрядчик:

Заказчик:



м.п. ______________


Глава Куртамышского района
м.п. ___________________ В.А. Суханов






Приложение 3

к муниципальному контракту № ___ от _____



Порядок расчета неустойки:

Сумма неустойки = Сумма контракта Х Ставка рефинансирования (%) Х

1/100 Х Количество дней просрочки.



Подрядчик:

Заказчик:



м.п. ______________


Глава Куртамышского района
м.п. ___________________ В.А. Суханов

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Администрация Куртамышского района Курганской области iconПостановление от 03. 06. 2010 г. №34 г. Куртамыш Об утверждении Положения...
Закона от 06. 10. 2003 г. №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Закона...

Администрация Куртамышского района Курганской области iconОб утверждении целевой программы "Пожарная безопасность Нижневского...
Курганской области", постановлением Администрации Нижневского сельсовета от 6 мая 2010 года №12 "О целевых программах Нижневского...

Администрация Куртамышского района Курганской области iconКнига 2 Охрана окружающей среды Заказчик работ: Администрация Куртамышского...
Охватывает памятники природы «Урочище Ольховка» и «Родник на Узковой Пади»

Администрация Куртамышского района Курганской области iconКуртамышский район администрация куртамышского района распоряжение
Об утверждении сводного план – графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных...

Администрация Куртамышского района Курганской области iconКуртамышский район администрация куртамышского района распоряжение
Об условиях приватизации муниципального имущества Куртамышского района на аукционе открытом по составу участников и форме подачи...

Администрация Куртамышского района Курганской области iconДокументация об аукционе на выполнение работ по разработке проектно-сметной...
«О проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта «Средняя...

Администрация Куртамышского района Курганской области iconИнформационное сообщение Отдел экономики, управления муниципальным...
Куртамышского района на 2011 год», распоряжение Администрации Куртамышского района от 17. 05. 2011 г. №341-р «Об условиях приватизации...

Администрация Куртамышского района Курганской области iconПрограмма экономического и социального развития большеберезовского...
Настоящая Программа разработана в соответствии с Уставом Большеберезовского сельсовета Куртамышского района Курганской области

Администрация Куртамышского района Курганской области iconГде родился Тимофей Белозёров?
Камыши Куртамышского района Курганской области в крестьянской семье. Рано умерла мать поэта, Арина Трифоновна. Отец – Максим Павлович...

Администрация Куртамышского района Курганской области iconОб утверждении целевой программы "Пожарная безопасность Жуковского сельсовета на 2013 2015 годы"
Законом Курганской области от 4 декабря 2003 года n 356 "О прогнозах, концепциях, программах социально-экономического развития и...



Образовательный материал



При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
lit-yaz.ru
главная страница