Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Здание центров коллективного пользования Технопарка»




Скачать 369.02 Kb.
НазваниеКонкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Здание центров коллективного пользования Технопарка»
страница2/3
Дата публикации21.08.2013
Размер369.02 Kb.
ТипКонкурс
lit-yaz.ru > Право > Конкурс
1   2   3
РАЗДЕЛ 2 Информационная карта конкурса
При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе 1 «Общие положения» и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты конкурса.


№ п/п

Наименование параметра

Значение параметра

1

Наименование Заказчика, контактная информация

Открытое акционерное Общество «Технопарк Новосибирского Академгородка» Адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 20 Тел/факс (383) 344-93-13 Контактное лицо – Гаманкова Евгения Александровна

2

Вид и предмет конкурса

Открытый конкурс на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта ««Здание центров коллективного пользования Технопарка» ЦКП. Административное многоэтажное здание с гостиницей, столовой и подземной автостоянкой по ул. Николаева в Советском районе г. Новосибирска.

3

Место, условия выполнения работ

г. Новосибирск, ул. Николаева, 12 стр. Условия выполнения работ приведены в проекте договора

4

Начальная цена договора

191 908 046,28 рублей, в т.ч. НДС

5

Порядок формирования цены договора

с учетом расходов на уплату налогов и других обязательных платежей, на страхование профессиональной ответственности.

6

Источник финансирования заказа

средства заказчика

7

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе

Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки

Обеспечение заявки на участие в конкурсе установлено в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет:

9 595 402,31 (Девять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч четыреста два) рубля, 31 копейка.
Участники размещения заказа, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявки в срок не позднее срока окончания подачи заявок, по следующим реквизитам

ИНН 5408252116 КПП 540801001

р/с № 40702810603120002609

в ОАО «МДМ Банк» г. Новосибирск

БИК 045004821

к/с № 30101810100000000821
В назначении платежа указывать: «Обеспечение заявки на участие в конкурсе: Указать наименование конкурса»

8

Форма, сроки и порядок оплаты работ

Указаны в проекте договора




Срок подачи заявок на участие в конкурсе

до 04.06.2012 г. время - 12.00 включительно (до момента начала вскрытия конвертов)

Время приема заявок: ежедневно в рабочие дни: с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут) по местному времени

9

Место подачи заявок на участие в конкурсе

630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 20

10

Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором объем выполняемых работ

возможность предусматривается

11

Место и порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 20

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются в соответствии с порядковым номером, присвоенным при их регистрации.

12

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

04.06.2012 г в 12.00. (время местное)

13

Дата, и место рассмотрения заявок

04.06.2012 г.

630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 20

14

Дата, место оценки и сопоставления заявок, подведения итогов конкурса

09.06.2012 г.

630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 20

15

Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора

В течение 10 рабочих дней с момента подписания закупочной комиссией протокола оценки и сопоставления заявок


РАЗДЕЛ 3 Образцы форм и документов, заполняемых

Участником закупки

Приложение № 1

^ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕВ КОНКУРСЕ1

Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Комплекс зданий ИКТ-кластера, включая Центр обработки данных» - II этап строительства – встроенные помещения Центра обработки данных,

(наименование участника закупки)

направляет настоящую заявку на участие в конкурсе и сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в Извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и заключить договор на сумму _________________________________________

(_______________________________________________________________________________),

(сумма договора цифрами и прописью)

включающую в себя все необходимые расходы, налоги, сборы и иные обязательные платежи. Мы заявляем, что на момент подачи заявки на участие в конкурсе:

- в отношении_____________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

ликвидация не проводится, решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства отсутствует;

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки на участие в конкурсе до момента подписания договора или признания конкурса несостоявшимся.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок, установленный в конкурсной документации.

Мы извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен ______________________________________________________________________________.

(Ф.И.О. сотрудника, № тел.)

___________________________________/ (подпись)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.
Приложение № 2
^ АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

(Сведения об участнике закупки)


Организационно-правовая форма




ОГРН




ИНН




ОКВЭД




Юридический адрес




Почтовый адрес




Телефон




Факс




Адрес электронной почты




Адрес в интернете




Банковские реквизиты:




Наименование банка




БИК




Расчетный счет




Корреспондентский счет




Сведения о допуске СРО




Номер и почтовый адрес инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник закупки зарегистрирован в качестве налогоплательщика





___________________________________/ (подпись)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.
Приложение № 3

^ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА
Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта ««Здание центров коллективного пользования Технопарка» (кадастровый номер участка 54:35:091390:0031) ЦКП. Административное многоэтажное здание с гостиницей, столовой и подземной автостоянкой по ул. Николаева в Советском районе г. Новосибирска,

_____________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

предлагает осуществить исполнение договора на следующих условиях:


Цена договора (в т.ч. НДС), руб.




Сумма НДС, руб.




Опыт работы участника на рынке строительно-монтажных работ, лет




Объем выполненных строительно-монтажных работ за календарный год, предшествующий дате подачи заявки на участие в конкурсе, тыс. руб.




Среднесписочная численность работников




Наличие материально-технической базы




___________________________________/ (подпись)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.
Приложение 4

^ ДОГОВОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА №

(ПРОЕКТ)
г. Новосибирск «____» ________ 2012 г.
_____________________________________________________________________________, в лице _________________________________________________________________________, действующего на основании _______________, Свидетельство члена СРО ______________, регистрационный № ___________ от _____________ г,. именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», с одной стороны, и

^ Открытое акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка», в лице исполнительного директора Сорокина Игоря Владимировича, действующего на основании доверенности б\н от 13.10.2011г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:


  1. ^ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя генподряд на выполнение строительных и монтажных работ, необходимых для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию объекта: «Здание центров коллективного пользования Технопарка» (кадастровый номер участка 54:35:091390:0031) ЦКП. Административное многоэтажное здание с гостиницей, столовой и подземной автостоянкой по ул. Николаева в Советском районе г. Новосибирска», по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Николаева, 12 стр.», согласно утвержденному проекту, с использованием материалов и с применением механизмов предоставляемых Генподрядчиком, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную договором цену.

1.2.Содержание и объем работ, подлежащих выполнению по настоящему договору, определяются утвержденными Заказчиком и согласованным Генподрядчиком локальными сметными расчетами (Приложения к договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
^ 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Ориентировочная стоимость работ составляет __________________ руб. (___________________________ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС( 18%) – _______________ руб.

2.2. Общая стоимость строительно-монтажных работ является твердой и изменению не подлежит.

2.3. Изменение СНиП, нормативных актов, действующих в области строительства, экономической конъюнктуры, возникновение необходимости проведения дополнительных работ, изменение проектно-сметной документации, а также другие объективные обстоятельства, не зависящие от Заказчика и Генподрядчика, и приведшие к изменению цены Договора, подлежат рассмотрению путем переговоров. Согласованные решения оформляются дополнительными соглашениями, которые после подписания становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

^ 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Оплата работ по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет на основании подписанных сторонами «Справки о стоимости выполненных работ» по форме КС-3 , «Акта о приемке выполненных работ» по форме КС-2 ежемесячно.



  1. ^ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



4.1. Сроки выполнения работ по настоящему договору:

  • Начало работ – с момента подписания настоящего договора.

  • Окончание работ по 14-этажному зданию – декабрь 2012 года;

  • Окончание работ по наружным инженерным сетям, трансформаторной подстанции, дизельной электростанции, вертикальной планировке, благоустройству, озеленению и переходной галерее - сентябрь 2012 года.

    1. Сроки выполнения работ могут быть изменены соглашением Сторон.

1   2   3

Похожие:

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Здание центров коллективного пользования Технопарка» iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса на право...
Открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Здание центров коллективного пользования...

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Здание центров коллективного пользования Технопарка» iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса на право...
Открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Комплекс зданий икт-кластера, включая...

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Здание центров коллективного пользования Технопарка» iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право...
Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию. 9

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Здание центров коллективного пользования Технопарка» iconКонкурсная документация на проведение открытого одноэтапного конкурса...
Анкета Участника конкурса (форма 5) Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Здание центров коллективного пользования Технопарка» iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право...
Сыктывкар", утвержденным постановлением главы администрации от 16. 09. 2009 г. №9/3925, постановлением администрации муниципального...

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Здание центров коллективного пользования Технопарка» iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право...
Сыктывкар", утвержденным постановлением главы администрации от 16. 09. 2009 г. №9/3925 (в ред. Постановлений администрации мо городского...

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Здание центров коллективного пользования Технопарка» iconДокументация об аукционе для проведения открытого аукциона
На право заключения гражданско-правового договора на закупку хозяйственных товаров для нужд государственного бюджетного образовательного...

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Здание центров коллективного пользования Технопарка» iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право...
«Сыктывкар» на недвижимом имуществе муниципального образования городского округа "Сыктывкар", утвержденным распоряжением руководителя...

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Здание центров коллективного пользования Технопарка» iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право...
«Сыктывкар» на недвижимом имуществе муниципального образования городского округа "Сыктывкар", утвержденным распоряжением руководителя...

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на завершение строительства объекта «Здание центров коллективного пользования Технопарка» iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право...
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном» с применением проектной документации...



Образовательный материал



При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
lit-yaz.ru
главная страница